湖北九州建設項目咨詢管理有限責任公司
 
設為首頁 加入收藏 聯系我們
  首頁
關于我們
業務范圍
公司業績
公司榮譽
九州新聞
招賢納士
今天: 熱烈祝賀公司總經理田野榮獲“2017年度湖北省人民防空工程協會理事履職先進個人”。 熱烈祝賀公司總經理田野、總工程師魯平、榮獲武漢建設監理與咨詢行業成立20周年之行業杰出人物獎! 熱烈祝賀公司榮獲2014-2015年度“先進工程監理單位”、殷昌福、徐蔚獲“優秀總監理工程師”、魯平獲“協會優秀工作者”! 熱烈祝賀我公司榮獲湖北省守合同重信用企業稱號! 熱烈祝賀我公司的一批項目和個人榮獲市級榮譽稱號! 熱烈祝賀我公司監理的潛江中南世紀城項目榮獲潛江市建筑工程安全文明施工現場稱號! 熱烈祝賀我公司監理的鄭州美景龍堂一期工程被評為鄭州市安全文明示范工地 熱烈祝賀我公司監理的航天首府2號樓工程榮獲“楚天杯”獎! 熱烈祝賀田野 魯平 戴俊 殷昌福同志榮獲湖北省優秀監理工作者稱號 熱烈祝賀鄭州美景.龍堂項目榮獲鄭州萬科三季度質量優勝獎! 熱烈祝賀新華聯青年城項目被評為武漢市安全文明施工示范項目 ! 熱烈祝賀我公司監理的航天首府項目喜獲2013年度黃鶴杯獎 熱烈祝賀我公司監理的萬科金色城市23號地塊工程、漢江國際工程喜獲“黃鶴杯”獎 熱烈祝賀融科天城、航天首府、老干局項目喜獲黃鶴杯獎! 熱烈祝賀我公司監理的武漢未來科技城起步區一期A1項目部獲金獎、鼎盛華城一期獲銀獎 熱烈祝賀萬科•金色城市等四個項目喜獲楚天杯獎 熱烈祝賀我公司被評為五星級監理企業 熱烈祝賀我公司被評為2011~2012年度湖北省先進監理企業 熱烈祝賀公交廣場項目被評為武漢市文明示范工地 熱烈祝賀我公司被評為武漢地區先進工程監理單位 九州監理 誠邀英才 光谷世界城加州陽光1號樓等兩項工程喜獲楚天杯獎 熱烈祝賀我公司再次被評為武漢地區AAA級信譽企業 熱烈慶祝我公司網站全面改版  
  政策法規  
  政策法規 您的當前位置:首頁  >> 政策法規    
 

重磅! 全國人大法工委官宣:新冠肺炎疫情屬于不可抗力!

 來源:《中國人大》全媒體、新華視點、建筑業那點事等


《中國人大》全媒體北京2月10日訊:為促進新冠肺炎疫情防控工作依法有序開展,全國人大常委會法制工作委員會相關室負責人,10日就疫情防控中社會普遍關心的法律問題進行了解答。
問題五:近期不少企業反映,受此次疫情影響,很多合同規定的義務不能正常履行,請問法律對此有什么針對性的規定?
臧鐵偉答:
當前我國發生了新冠肺炎疫情這一突發公共衛生事件。為了保護公眾健康,政府也采取了相應疫情防控措施。對于因此不能履行合同的當事人來說,屬于不能預見、不能避免并不能克服的不可抗力。
根據合同法的相關規定,因不可抗力不能履行合同的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但法律另有規定的除外。
不得不提醒建筑企業遭遇不可抗力的責任分擔,需以合同約定或法律規定為基礎,應因時、因地、因事而定。

2020年2月4日,南昌市住建局發布緊急通知因疫情防控導致的建設工期延誤,屬于《合同》約定中的不可抗力情形,應將約定的工期順延。

2020年1月28日江蘇省住建廳發布《省住房城鄉建設廳關于進一步加強疫情防控期間住房城鄉建設領域相關工作的通知》明確:要告知各在建工地參建各方,因疫情防控導致的建設工期延誤,屬于合同約定中的不可抗力情形,建設單位應將合同約定的工期順延,防止后期搶工期、趕進度帶來生產安全風險。
2020年2月8日無錫市發布《關于新型冠狀病毒感染的肺炎疫情后 我市建設工程施工合同履約及工程價款調整的指導意見》:
 一、新型冠狀病毒感染的肺炎疫情為不可抗力因素,由此造成的損失和費用增加,合同有約定的嚴格按照合同執行,合同沒有約定的,按《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2013)中第9.10條不可抗力規定的原則,由發承包雙方分別承擔。
 1、因應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情及防控措施直接導致施工企業停工停產引起工期延誤的,根據《合同法》及《建設工程施工合同(示范文本)》(2017)通用條款第17.3.2規定,因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務,已經引起或將引起工期延誤的,應當順延工期,由此導致承包人停工的費用損失由發包人、承包人合理分擔。并免除因不可抗力導致的工期延誤的違約責任。
 2、在應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情停工期間,承包人應發包人要求留在施工場地的必要人員費用由發包人承擔。施工企業應及時撤離不必要的現場人員,并收集保存現場必要人員的人員名單、支出費用憑證,作為計量依據。
 二、在新型冠狀病毒感染的肺炎疫情解除后,隨著大量工地的集中開工,如因用工緊缺、主要建筑材料需求集中猛增,引起人工單價、設備、材料價格的大幅上漲,按以下原則處理:
 1、人工單價作為政策性調整的內容,風險應由發包人承擔,應予以調整。合同約定不能調整的,發承包雙方應依據工程的實際情況,按情勢變更原則,通過簽訂補充協議重新約定。
 2、設備材料價格的風險,合同中有約定材料設備調整方法的,按照合同約定執行。如原合同中未約定材料設備價格調整辦法或原材料設備價格調整辦法明顯顯失公平的工程,發承包雙方應根據工程實際情況及市場因素,按情勢變更原則,簽訂補充協議,合理確定材料設備價格調整辦法。
 三、在國家法定春假期間,疫情防控管控點建設項目的結算人工工資單價按人工指導價的3倍計取,合同有約定的按合同且不得低于上述標準。
 四、鑒于新型冠狀病毒感染的肺炎疫情及其管制措施持續時間尚未明確,后續影響無法準確預測,對于我市即將招標或訂立施工合同的工程,發承包雙方在合同中應充分考慮人工、材料、機械費用等可能的上漲因素,合理簽訂工程計價條款,避免簽約后在合同履行階段出現爭議。

2020年2月10日浙江省高級人民法院民事審判第一庭關于印發《關于規范涉新冠肺炎疫情相關民事法律糾紛的實施意見( 試行)》的通知里面內容值得借鑒。

依法妥善審理有關合同糾紛案件:

1、疫情期間合同可以履行的,鼓勵合同繼續履行,當事人主張解除合同的,-般不予支持。一方可以履行而拒絕履行的,另一方可依照《中華人民共和國合同法》相關規定,要求其承擔相應違約責任。

2、由于疫情原因,繼續履行合同對于一方當事人明顯不公平或者不能實現合同目的,當事人請求人民法院變更或者解除合同的,人民法院應當根據公平原則,依照《最高人民法院關于適用<中華人民共和國合同法>若干問題的解釋(二)》等規定對相關情形進行認定。

3、確因政府及有關部門為防控疫情而采取行政措施導致合同不能履行,或者由于疫情的影響致使合同當事人根本不能履行而引起的糾紛,當事人主張減輕或者免除自身的法律責任的,應當依法按照《中華人民共和國合同法》第一百一十七條和第一百一十八條的規定妥善處理。

4、當事人以不可抗力為由主張部分或者全部免除責任的,仍應提供證據證明其已盡到通知義務,以減輕可能給對方造成的損失。當事人違約后,對方沒有采取適當措施致使損失擴大的,不得就擴大的損失要求賠償。

5、確因執行疫情防控需要,造成工程項目停工的,一般可以順延工期。疫情防控期間訂立合同,且防控未發生實質性變化,當事人以疫情防控為由主張順延工期,一般不予支持。

6、對于因勞動者返程遲延等與本次疫情相關原因導致工期延誤的,承包人應及時按照合同約定向發包人提出工期順延申請。雙方對是否屬于工期順延存在爭議的,人民法院依據簽證資料等證據,依法確定是否免除延誤責任。

什么是“不可抗力”?

《民法總則》第一百八十條第二款規定:不可抗力,是指不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況。”

通俗來說,包括:
  • 自然現象或者自然災害:地震、火山爆發、滑坡、泥石流、雪崩、洪水、海嘯、臺風等自然現象;

  • 社會現象、社會異常事件或者政府行為:政府頒發新的政策、法律和行政法規,或戰爭、罷工、騷亂、恐怖行動、傳染性疾病等社會異常事件。

建設工程施工合同(示范文本)(GF—2017—0201):

17. 不可抗力

17.1不可抗力的確認

不可抗力是指合同當事人在簽訂合同時不可預見,在合同履行過程中不可避免且不能克服的自然災害和社會性突發事件,如地震、海嘯、瘟疫、騷亂、戒嚴、暴動、戰爭和專用合同條款中約定的其他情形。

不可抗力發生后,發包人和承包人應收集證明不可抗力發生及不可抗力造成損失的證據,并及時認真統計所造成的損失。合同當事人對是否屬于不可抗力或其損失的意見不一致的,由監理人按第4.4款〔商定或確定〕的約定處理。發生爭議時,按第20條〔爭議解決〕的約定處理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方當事人遇到不可抗力事件,使其履行合同義務受到阻礙時,應立即通知合同另一方當事人和監理人,書面說明不可抗力和受阻礙的詳細情況,并提供必要的證明。

不可抗力持續發生的,合同一方當事人應及時向合同另一方當事人和監理人提交中間報告,說明不可抗力和履行合同受阻的情況,并于不可抗力事件結束后28天內提交最終報告及有關資料。

17.3 不可抗力后果的承擔

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的損失由合同當事人按照法律規定及合同約定各自承擔。不可抗力發生前已完成的工程應當按照合同約定進行計量支付。

17.3.2 不可抗力導致的人員傷亡、財產損失、費用增加和(或)工期延誤等后果,由合同當事人按以下原則承擔:

(1)永久工程、已運至施工現場的材料和工程設備的損壞,以及因工程損壞造成的第三人人員傷亡和財產損失由發包人承擔;

(2)承包人施工設備的損壞由承包人承擔;

(3)發包人和承包人承擔各自人員傷亡和財產的損失;

(4)因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務,已經引起或將引起工期延誤的,應當順延工期,由此導致承包人停工的費用損失由發包人和承包人合理分擔,停工期間必須支付的工人工資由發包人承擔;

(5)因不可抗力引起或將引起工期延誤,發包人要求趕工的,由此增加的趕工費用由發包人承擔;

(6)承包人在停工期間按照發包人要求照管、清理和修復工程的費用由發包人承擔。

不可抗力發生后,合同當事人均應采取措施盡量避免和減少損失的擴大,任何一方當事人沒有采取有效措施導致損失擴大的,應對擴大的損失承擔責任。

因合同一方遲延履行合同義務,在遲延履行期間遭遇不可抗力的,不免除其違約責任

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力導致合同無法履行連續超過84天或累計超過140天的,發包人和承包人均有權解除合同。合同解除后,由雙方當事人按照第4.4款〔商定或確定〕商定或確定發包人應支付的款項,該款項包括:

(1)合同解除前承包人已完成工作的價款;
(2)承包人為工程訂購的并已交付給承包人,或承包人有責任接受交付的材料、工程設備和其他物品的價款;
(3)發包人要求承包人退貨或解除訂貨合同而產生的費用,或因不能退貨或解除合同而產生的損失;
(4)承包人撤離施工現場以及遣散承包人人員的費用;
(5)按照合同約定在合同解除前應支付給承包人的其他款項;
(6)扣減承包人按照合同約定應向發包人支付的款項;
(7)雙方商定或確定的其他款項。

除專用合同條款另有約定外,合同解除后,發包人應在商定或確定上述款項后28天內完成上述款項的支付。

日期:2020-2-20                        瀏覽次數:27
 
   
       
友情鏈接
    版權所有:湖北九州建設項目咨詢管理有限責任公司    設計制作:K1ng   [ 備案序號為:鄂ICP備09024886號 ]
东北麻将用哪个软件 黑龙江11选5走势一定牛 福建快3专家推荐 幸运飞艇pk10计划软件手机版 大乐透下期预测汇总 福彩15选5走势图表 重庆快乐十分双彩网 金牛配资网提不了现是吗 福彩3d图谜第三版今天 南泳坛夺金开奖 融资的股票平仓会还本金